Суд признал акт выполненных работ действительными

В сентября 2015 года между товариществом с ограниченной ответственностью и акционерным обществом заключен договор о государственных закупках, по условиям которого истец обязался выполнить работы по строительству комплекса спортивных площадок.

К указанному сроку все работы, за исключением монтажа спортивного покрытия были выполнены в полном объеме.

Однако, ввиду невозможности завершения работ из-за ухудшения погодных условий принято решение о продлении срока договора.

В апреле 2016 года согласно дополнительному соглашению истцом продолжены работы, но, представитель заказчика необоснованно остановил выполнение работ, в результате чего работы выполнены с опозданием и завершены в начале июня 2016 года.

Истец в адрес заказчика неоднократно обращался с письменными обращениями, но ответы не получены, таким образом акты выполненных работ за июнь 2016 года заказчиком не подписываются.

Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны удовлетворил исковые требования, признав действительными акт выполненных работ по договору о государственных закупках работ и дополнительного соглашения к нему.

Решение не вступило в законную силу.

По материалам специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны